buleboo

buleboo

05/09/2016

Circular nº 552 – Proyecto de Ley Modificación TRLCSP para controlar plazos

Publicado: 05 de septiembre de 2016

 

Esta proposición de ley busca acabar con una de las malas prácticas que se verifican en el panorama de la contratación pública en España y que no es otra que los retrasos en los pagos que practican los grandes adjudicatarios de obra pública. La parte afectada, como es sabido, es la más débil de la cadena de contratación, es decir, los proveedores y subcontratistas de los mismos. 

A consecuencia de esta situación los pequeños empresarios, dependientes a su vez de las grandes empresas, tienen que soportar el coste de contrato y a su vez, las grandes empresas logran una financiación “ilegal” al no pagar en tiempo a subcontratistas y proveedores.

 

Este proyecto busca adoptar medidas para minimizar los abusos y mantener los periodos de pago de las operaciones comerciales dentro de los límites estrictos que marca el artículo 4.3 de laLey 3/2004, de 29 de diciembre, de morosidad en las operaciones comerciales.

 

LEER MÁS...

 

02/09/2016

TESERA – Informe sobre el decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de Euskadi.

Informe sobre el decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de Euskadi.

El Decreto 116/2016 consta de cinco Títulos, en los que se pone de manifiesto la aspiración de alcanzar objetivos como la descentralización en la contratación pública, la flexibilización a la hora de conformar las Mesas de Contratación y demás órganos encargados de valorar las ofertas, y la inclusión de nuevas aspiraciones como el fomento del papel de las PYMEs en el mundo de la contratación pública, o del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los procedimientos. Completan el texto normativo una extensa regulación de los Registros Oficiales en materia de contratación pública, y un desarrollo legislativo profuso en relación a las atribuciones competenciales de órganos como el Consejo de Gobierno y la Junta Asesora de Contratación Pública de Euskadi, o la previsión de obligaciones en materia de publicidad que se plasman en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi.

LEER MÁS...

29/08/2016

Informe sobre acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, adopción de tipo y catálogos electrónicos. Análisis de los procedimientos a la luz de la sentencia del TJUE en el asunto C-410/14.

Informe sobre acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, adopción de tipo y catálogos electrónicos. Análisis de los procedimientos a la luz de la sentencia del TJUE en el asunto C-410/14.

En la contratación pública la búsqueda de un marco de confianza en la ejecución de obras, suministros o prestación de servicios se traslada a un escenario que abarca el dibujado por las instituciones de Derecho de la Unión Europea. En ese contexto es esencial la interpretación que de las normas realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ayudando a fijar criterios unificadores en materias tan importantes como la contratación pública sanitaria y es aquí donde nos vamos a detener, abordando un análisis transversal que nos mostrará como las dicciones interpretativas del TJUE han de ser debidamente analizadas, promoviendo el principio de interpretación conforme, en este caso, en relación a la clarificación de la naturaleza de los procedimientos de racionalización de la contratación pública.

LEER MÁS...

29/08/2016

Circular nº 551 – Adaptación de la composición de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña a la nueva denominación, organización y ámbitos competenciales

Publicado: 29 de agosto de 2016

 

La presente orden tiene por objeto adaptar la composición de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña a los Decretos 38/2014, de 25 de marzo, de reestructuración del Departamento de Economía y Conocimiento, y 33/2016, de 19 de enero, por el que se adscribe la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña a la Secretaría de Hacienda del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

A consecuencia de esta situación los pequeños empresarios, dependientes a su vez de las grandes empresas, tienen que soportar el coste de contrato y a su vez, las grandes empresas logran una financiación “ilegal” al no pagar en tiempo a subcontratistas y proveedores.

 

LEER MÁS...

 

25/08/2016

Nota informativa sobre la actualización del programa de estabilidad 2016-2019

Nota informativa sobre la actualiación del programa de estabilidad 2016-2019 .

La necesidad de reforzar la supervisión y coordinación de las políticas económicas en un marco como es el comunitario constituye hoy por hoy un hecho indiscutible. Tanto a nivel nacional como a nivel transfronterizo, deben ponerse en marcha mecanismos de prevención que eviten desequilibrios económicos de manera que las medidas adoptadas a nivel interno deben quedar sujetas a las recomendaciones que el Consejo Europeo estime pertinentes en favor de una convergencia sostenida de los resultados económicos.

Partiendo de lo anterior, a continuación fijaremos nuestra atención en cómo se han tratado los temas de contratación pública, control del gasto sanitario y farmacéutico y la sostenibilidad del gasto sanitario en el Programa de Estabilidad de 2016 - 2019 y las dos recomendaciones que sobre contratación pública fija el Consejo de la Unión Europea en su labor legislativa y presupuestaria.

LEER MÁS...

22/08/2016

Circular nº 550 – Derecho de acceso a la Información Pública en la Comunidad De Castilla y León

Publicado: 22 de agosto de 2016

 

El DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo establece que podrá formular solicitud de acceso a la información pública cualquier persona. A este efecto el Decreto aclara que por información pública se entiende aquella información elaborada o adquirida por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma sea cual sea su formato o soporte...

 

LEER MÁS...

 

15/08/2016

Circular nº 549 – El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, previa propuesta a la Comisión Delegada del Gobierno, ha publicado, mediante la citada Orden, los índices de precios de la mano de obra y materiales para los dos últimos trimestres d

Publicado: 15 de agosto de 2016

 

La aplicación de índices o tablas para la fijación de precios no consigue transmitir la información relevante respecto a los costes y la demanda. Para impedir esto, la ley se acerca a una regulación homogénea de dichos factores a través de dos mecanismos...

 

LEER MÁS...

 

08/08/2016

Circular nº 548 – Organización y funcionamiento de la JJ.CC de contratación administrativa, del registro oficial de licitadores y del registro de contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Publicado: 08 de agosto de 2016

 

La Junta de Extremadura creó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Extremadura mediante el Decreto 6/2003, de 28 de enero. Se trata de un órgano especializado, de carácter asesor y consultivo, en materia de contratación administrativa.

 

Pues bien, el tiempo transcurrido desde la aprobación del citado Decreto, los cambios normativos y estructurales de las distintas Consejerías aconsejaban adecuar la normativa reguladora de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, labor esta, que acaba de abordarse a través del Decreto 16/2016, de 1 de marzo.

 

LEER MÁS...

 

27/07/2016

INFORME: Actividades de evaluación de la conformidad de la calidad y seguridad de los productos, tanto social, como laboral y medioambiental, en pliegos de contratación pública: el papel de la Entidad Nacional de Acreditación.

Actividades de evaluación de la conformidad de la calidad y seguridad de los productos, tanto social, como laboral y medioambiental, en pliegos de contratación pública: el papel de la Entidad Nacional de Acreditación.

Se habla siempre de trasparencia en el ámbito de la contratación pública sin que se sepa muy bien qué instrumentos hay al alcance para hacer realidad esa afirmación. El marco europeo sigue dando directrices encaminadas a dar seguridad en ese escenario: la necesidad de comprobar y acreditar por un órgano de cada estado miembro de la Unión Europea que los productos y servicios en cuestión cumplen con la calidad y la seguridad personal y medioambiental permitidos y, de esta manera, ir perfilando nuevos instrumentos administrativos en el marco de la normativa...

LEER MÁS...

    Suscríbete a nuestro boletín

    Tesera circular

    Nombre*

    Apellido*

    Email*

    Teléfono

    RESPONSABLE

    TESERA DE HOSPITALIDAD, S.L. con domicilio social en C/ Cronos, 63, Oficina 6, 28037, Madrid, con C.I.F.: B85363059

    Tfono.: 91 375 93 24. Correo electrónico: info@teseradehospitalidad.es

    FINALIDADES

    Atender solicitudes de información

    Gestionar la contratación o pre-contratación de productos y/o servicios

    Remitir comunicaciones comerciales en caso de que preste su consentimiento

    DERECHOS

    Revocar el consentimiento prestado. Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de los datos.

    + INFO

    Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí

    Suscríbete a Tesera circular